Как заключить договор на ремонт автомобиля с физическим лицом образец 2016

Как заключить договор на ремонт автомобиля с физическим лицом образец 2016

Моментом расторжения настоящего договора признаётся дата оформления дополнительного соглашения к настоящему договору о его расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.7.4. Любые споры между сторонами, возникшие при исполнении условий настоящего договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в арбитражном суде Челябинской области.7.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.7.7. Настоящий договор считается заключённым в случае наличия на обоих экземплярах подписей уполномоченных лиц сторон, скреплённых печатями Исполнителя и Заказчика.7.8.

Договор на ремонт автомобиля

Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5.

Вниманиеattention
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в случаях, им не урегулированных, – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2.

Договор подряда на ремонт автомобиля

Так же уточняются условия переноса сроков выполнения работ, в случае несоблюдения заказчиком встречных обязательств.

  • Порядок сдачи и приемки работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства РФ.
  • Стоимость работ и порядок расчетов.


    Указываются сумма договора, порядок, срок, способ и форма оплаты.
  • Гарантия качества работ. Пункт определяет гарантийные качества работ. Указывается гарантийный срок.
  • Ответственность сторон.
    Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с договором подряда на ремонт автомобиля и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения договора. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение, и может подробно описывать условия и порядок расторжения договора.

Важноimportant
Возможно досрочное выполнение работ Исполнителем.1.5. Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору.

При этом, все материалы, высвободившихся в результате выполнения работ и подлежащие утилизации, Заказчик оставляет у Исполнителя. 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.2.2.

Инфоinfo
При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения. Таким образом, чтобы защитить себя от любых форс-мажоров и быть уверенным в грамотном юридическом оформлении сделки, клиенту СТО необходимо получить на руки Договор (с подписью уполномоченного сотрудника и печатью СТО) и Акт.

В ряде случаев вместо Договора клиенту сервисной станции может выдаваться заказ-наряд или обычная квитанция. Ремонт — услуга или работа? Договор ремонта автомобиля может составляться по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг.
В разных случаях применяются особые договорные конструкции, которые часто играют определяющую роль при рассмотрении претензий относительно исполнения этих договоров арбитражными судами.

Гражданско-правовые договоры

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, повлекшее за собой причинение Заказчику материального ущерба, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость причинённого ущерба. Размер ущерба согласовывается сторонами и оформляется соответствующим актом.6.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.2.

и (или) п.5.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительное время нахождения транспортного средства на его территории из расчёта 300 (Триста) рублей за одни сутки стоянки.

Договор ремонта между юридическим и физическим лицом

В случае несоответствия результата Работы условиям Договора сторонами составляется и подписывается протокол о выявленных несоответствиях с указанием срока для их устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 4.4. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5.1. Срок выполнения работ в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора. 5.2. По настоящему Договору на предоставленные Исполнителем расходные материалы, комплектующие, устанавливается гарантийный срок, соответствующий нормам завода-изготовителя.
Гарантийный срок на предоставленное дополнительное оборудование – 1 год. 5.3.

Договор на оказание услуг автосервиса

Ремонт автомобиля: работа или услуга? Формулировки приведенных положений закона не позволяют достаточно ясно отграничить эти договорные конструкции. Это порождает противоречивую судебную практику, в которой сходные по содержанию квалифицируются как договоры возмездного оказания услуг или подряда. Примером может служить практика арбитражных судов по квалификации договора о ремонте автомобилей (и других транспортных средств). В некоторых случаях арбитражные суды воспринимают о ремонте автомобилей как договоры возмездного оказания услуг и руководствуются при разрешении споров положениями главы 39 ГК (ст.

Договор оказания услуг

Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.1.3. Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит следующую информацию:1.3.1. (выполненные работы) — наименование и стоимость выполненных работ, которые были ранее согласованы сторонами на основании заявки Заказчика и оформлены в виде предварительного договора заказа-наряда на работы;1.3.2. (расходная накладная) — наименование, количество и стоимость запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при выполнении заявочных работ.1.4. Ориентировочный срок оказания услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно в зависимости от их сложности. При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию между сторонами, срок может быть увеличен.
На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Наиболее полно она будет представлена в Договоре между владельцем ТС и СТО. Договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем сайте, затронет все аспекты непосредственно самого ремонта:

  • данные владельца транспортного средства (Ф.И.О., адрес проживания, контакты)
  • данные транспортного средства (его марка, маркировка агрегатов и т.д.)
  • виды работ (перечень необходимых ремонтных мероприятий)
  • сроки работ (время приёма заказа и дату сдачи работ)
  • порядок оплаты

Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников (масла, технические жидкости) с указанием их стоимости.

Стоимость автомобиля: . 1.2.4. 2.1. Заявка на очередное техническое обслуживание или ремонт осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по телефону (факсу) или письменно. 2.2. После осмотра автомобиля и составления ведомости дефектов Исполнитель информирует Заказчика об ориентировочной стоимости и сроках выполнения работ (оказания услуг) по техобслуживанию и ремонту (включая стоимость запчастей, аксессуаров и расходных материалов) до принятия автомобиля на техобслуживание и ремонт.

2.3. Окончательная стоимость работ (услуг) и срок их выполнения (оказания) фиксируются в заказ-наряде при приемке автомобиля Исполнителем на техобслуживание и ремонт, и заверяются подписями ответственных лиц Заказчика и Исполнителя, права подписи которых оформлены распорядительным письмом или доверенностью.

Как заключить договор на ремонт автомобиля с физическим лицом образец 2016

Договором. 2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится по безналичному расчету в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: — выполнить в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора все ремонтные работы, предусмотренные Договором в соответствии с согласованной сметной документацией; — качество выполненных работ должно соответствовать существующим требованиям по безопасности транспортных средств; -в случае обнаружения Заказчиком после приемки Работы недостатков и несоответствий результата Работы условиям Договора, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Исполнитель устраняет недостатки и несоответствия за свой счет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменной претензии; 3.2.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *