Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год. 10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц. 10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса. 3.2.

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора. 9. Форс – мажор. 9.1.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке.

Договор подряда № на изготовление металлических

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

Металлические конструкции

Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг. 8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.


8.7.
После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру. Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя). Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.
7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика.

Дополнительное соглашение на изготовление металлических конструкций

Исполнителем. — окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем. 4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре. 4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1.

Договор на изготовление металлических конструкций

В случае необходимости внесения изменения в график выполнения работ и поставок материалов, которые могут привести к увеличению сроков выполнения работ, эти изменения с соответствующим обоснованием согласуются сторонами в виде дополнения к договору. 4. Порядок и условия платежей 4.1. Оплата суммы договора производится следующим образом: • Предварительная оплата в размере 70% от суммы договора, а именно 55 809,60 руб.

( пятьдесят пять тысяч восемьсот девять рублей шестьдесят копеек) не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора. • Окончательный расчет в размере 30% от суммы договора, а именно 23 918,40 руб. (двадцать три тысячи девятьсот восемнадцать рублей сорок копеек) не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ КС- 2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. 4.2. Форма оплаты — безналичный расчет.

Договор на изготовление металлических конструкций образец

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 7.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

7.6.

Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 8. Разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

8.2.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области. 9. Дополнительные условия и заключительные положения 9.1.