Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их обязательств по данному Договору. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-х дневный срок известить другую сторону о возникших препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору. 6.4.

Договор поставки щебня и песка (образец)

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 7.2.

Типовой договор поставки товара

Поставщик на основании полученной заявки от Покупателя выставляет счет в соответствии с ценами, действующими на дату получения заявки от Покупателя. Счет действителен в течение 3-х (трех) банковских дней.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату в размере 100%, в соответствии с ценами, действительными на дату получения заявки от Покупателя. 3.4. Момент исполнения обязательства Покупателя по оплате определяется датой зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Поставка Товара осуществляется после поступления оплаты Поставщику. 3.6. Поставщик производит поставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.


3.7.

Договор продажи с доставкой

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.2.

Договор поставки песка

Предоплата, внесенная Покупателем, не подлежит пересчету Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4.2.4. В случае, если Покупатель не израсходовал предоплату в течение срока, указанного в п.4.2.3 настоящего договора, Поставщик имеет право пересчитать предоплату при получении заявки от Покупателя по ценам, действующим на дату получения заявки, либо вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.

5.

5.2. Цена товара определяется по каждому объекту отдельно. 5.3.

Договор поставки песка и щебня

Поставка Продукции осуществляется Поставщиком централизованно автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке. 3.2. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц.

В течение месяца Продукция поставляется на основании отгрузочных разнарядок Покупателя. 3.3. В отгрузочной разнарядке указывается: — наименование и количество — реквизиты фактического Грузополучателя 3.4.


Датой поставки считается дата штампа на товарно-транспортной накладной в пункте назначения. 3.5. Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставке. 3.6.

Договор поставки на песок

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Москва ДАТА. ООО в лице Генерального директора , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего

1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара. 2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ 2.1.
Датой поставки считается дата принятия Товара Покупателем, указанная в товарной накладной, накладной, акте приема-передачи (или ином документе подтверждающем передачу Товара) . 3.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки Товара Поставщиком на объекте Покупателя и подписания товарных накладных.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Покупатель обязан и имеет право: 4.1.1. Обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.1.2.

При поставке Товара Покупатель обязан обеспечить объект разгрузки действующими подъездными путями и беспрепятственным доступом к месту разгрузки. Предоставить Поставщику площадку с твердым покрытием для подъезда.

4.1.3. Организовать приемку товара. Покупатель несет ответственность за простой автотранспорта Поставщика сверх нормативного времени, указанного в п.4.1.1.
В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать уплаты штрафных санкций от Покупателя в размере 0,2% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной продукции. 5.3. При нарушении Продавцом условий поставки Товара, Покупатель вправе (но не обязан) потребовать от Продавца неустойку в размере 0,2% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки, от общей суммы, не поставленного и (или) недопоставленного Товара, но не более 10% 5.4.Датой начисления сумм неустойки стороны договорились считать дату признания должником своих обязательств по уплате неустойки или дату вступления в законную силу решения суда. 5.5. Споры, возникшие в случае ненадлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ФОРС-МАЖОР. 6.1.

Договор поставки на песок и щебень

Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон. 7.2.

В случае, если двусторонние документы подписываются уполномоченными лицами, то к документам прилагается оригинал доверенности на право подписи документа. 7.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу только после их подписания уполномоченными представителями Сторон или представления оригиналов.

7.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 7.5.