Если отталкиваться от статьи 744 Гражданского кодекса РФ, регулирующей, правда, только строительный подряд, то под существенным возрастанием материалов, оборудования или услуг можно понимать такое, которое увеличивает договорную смету более чем на 10%. В случае отказа заказчика от доплаты, подрядчик вправе приостановить выполнение работ и обратиться в суд с требованием о расторжении договора и просьбой о справедливом распределении между сторонами расходов, уже понесенных в связи с исполнением договора. По смыслу закона подрядчик не вправе требовать увеличения цены при существенном возрастании стоимости работ, которые он сам же и выполняет. ​Б. Как указывает п.6 ст.709 ГК РФ, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены даже в случае, когда при заключении договора нельзя было предусмотреть полный объем работ и необходимых для этого расходов.

Увеличение стоимости контракта по 44 фз

Стоимость единицы товара не может быть изменена без объективных причин (в контрактах, заключенных на срок не более, чем 3 года).Период оказания услуги не относится к объему предоставляемой услуги, его увеличение не приводит к автоматическому повышению стоимости работ. Расчет идет по человеко- или машино-часам, дням.

Налоги и право

НК РФ при представлении уточненной налоговой декларации после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога налогоплательщик освобождается от ответственности при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени. Организация могла бы воспользоваться предоставленным п.

1 ст. 54 НК РФ правом провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в случае, когда они привели к излишней уплате налога.

Изменение объема работ по контракту

Указанные документы должны содержать обязательные реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. 2. Как отразить в налоговом учете данную операцию (НДС, налог на прибыль)? Нужно ли подавать уточненные декларации и начислять пени? НДС В соответствии с абзацем третьим п.

3 ст. 168 НК РФ при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в п. 10 ст. 172 НК РФ. Исходя из п. 10 ст.

Условие о цене договора подряда. вопросы правоприменительной практики

Таким образом, согласно указанным изменениям, внесенным в НК РФ, с 1 июля 2013 года изменения в сторону увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) отражаются в том налоговом периоде, в котором составлены документы, на основании которых выписывается корректировочный счет-фактура (смотрите письмо Минфина России от 14.05.2013 N 03-07-11/16590). По нашему мнению, указанные изменения применимы и к тем случаям, когда отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг) произведена до 1 июля 2013 года, а договоренность об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) достигнута после 1 июля 2013 года.

Рассматриваемые изменения в НК РФ, полагаем, применимы и к данной ситуации.

Меню

НК РФ в редакции, действовавшей до 1 июля 2013 года, изменение в сторону увеличения стоимости (без учета налога) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за увеличения цены (тарифа) и (или) увеличения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, учитывается при определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором осуществлена отгрузка соответствующих товаров (выполнены работы, оказаны услуги), передача имущественных прав. Федеральным законом от 05.04.2013 N 39-ФЗ п. 10 ст.

Следствие этого — при возникновении спора истцу будет крайне сложно доказать объем выполненной им работы и, как следствие, ее стоимость. Во-вторых, истец не вызвал ответчика для окончательной сдачи работ, направив односторонние акты КС-2 через 2 года после даты окончания работ.

Напротив, истец данным правилом пренебрег. Наверняка, работы, связанные с устройством нулевого цикла, уже давно выполнены и скрыты другими работами.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Статьей 744 ГК РФ установлено, что заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

Предельно допустимое увеличение стоимости работ по договору в течение года

Однако данная норма частично смягчается ст.716 ГК РФ, согласно которой подрядчик должен приостановить работу и немедленно известить заказчика о непригодности материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи (ст.716 ГК РФ). Данные правила вполне могут касаться случаев, когда подрядчик сам может исправить непригодный материал (техническую документацию и проч.) в рамках дополнительных работ, за которые он вправе требовать отдельной оплаты и требовать дополнительного соглашения об этом. ​2. Договор строительного подряда. Подрядчик вправе потребовать увеличения твердой цены до передачи работ заказчику в двух случаях. Сверх того, подрядчик вправе требовать возмещения некоторых своих расходов.
А.
При отсутствии доказательств необходимости немедленных действий субподрядчика в интересах подрядчика и в случае, если большинство работ, произведенных субподрядчиком и указанных как дополнительных, возможно было предусмотреть и оговорить в рамках договора строительного подряда, он несет риск неоплаты произведенных дополнительных работ. Между подрядчиком и субподрядчиком заключен договор на строительство участков автомобильной дороги.
Стороны согласовали, что если в ходе выполнения работ возникнет необходимость, субподрядчик выполнит дополнительные работы по взаимной договоренности с подрядчиком. В связи с частичной оплатой подрядчиком выполненных дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной документацией, а также дополнительными соглашениями к договору, субподрядчик направил в адрес подрядчика претензию, в которой предложил возместить затраты на выполнение дополнительных работ.
НК РФ такими документами являются: договор, соглашение, иной первичный документ, подтверждающий согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. Следует обратить внимание на то, что корректировочный счет-фактура составляется в случаях, когда изменяется стоимость ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав и соответствующий счет-фактура на отгрузку был составлен продавцом верно (дополнительно смотрите письма Минфина России от 23.08.2012 N 03-07-09/125, от 23.03.2012 N03-07-09/25, от 05.12.2011 N 03-07-09/46, от 30.11.2011 N 03-07-09/44 и другие).

Подрядчик вправе требовать увеличения цены работ, если по независящей от подрядчика причине стоимость работ превысила смету на 10% и выше (статья 744 часть 3 Гражданского кодекса РФ). Под такой причиной следует понимать, прежде всего, повышение стоимости материалов и оборудования, необходимых подрядчику, или стоимости предоставляемых ему другими лицами услуг. Если стоимость работ возросла менее чем на 10%, то потери подрядчика возмещению не подлежат, цена не пересматривается. Кроме того, заказчик должен возместить подрядчику расходы, понесенные для установления и устранения ошибок в технической документации (статья 744 часть 4 Гражданского кодекса РФ). Адвокат Котельников А.В., 2012г. 1 0 0 0 Другие советы и консультации Заказчик не подписывает акт выполненных работ. Что делать.