Исполнитель не имеет права использовать ПО (его исходный текст либо объектный код) в целом и любую его часть кроме как для создания другого ПО Заказчика. 5.3. Личные неимущественные права на ПО принадлежат физическим лицам, трудом которых ПО создано. 6. Срок действия договора 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 6.2.1. По письменному соглашению Сторон. 6.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором. 6.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 7. Ответственность сторон 7.1.
Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения
Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика.
Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней. 6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю.
Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику. 6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.
6.3.
Договор оказания услуг по разработке программ образец
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.
3.2. Если во время создания ПО возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон. 3.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику исходный текст и объектный код ПО (в том числе его части) на оптическом диске или посредством сети связи с сопутствующей технической документацией и руководствами по использованию.
3.4.
Договор на разработку программного обеспечения
ДОГОВОР на оказание услуг по разработке программного обеспечения № г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.
1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3.
Договор на разработку программного обеспечения образец бланк
Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.
1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3.
Договор оказания услуг, работ
2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки. 2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора. 2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании.
Права и обязанности сторон при оказании бытовых услуг регулируются законом «О защите прав потребителей», а также правилами бытового обслуживания населения. В большинстве случаев соглашение на оказание услуг оформляется письменно, хотя между гражданами допускается и устное заключение договора, если стоимость услуг не превышает 10 тыс.
руб. Что касается бытовых услуг, то договор на их выполнение может оформляться как в стандартном виде, так и путем заполнения квитанции. При этом в ней обязательно должны быть отражены все существенные условия договора.
Если же бытовая услуга выполняется непосредственно в присутствии заказчика, то исполнителю достаточно выдать кассовый чек или иной документ в подтверждение оплаты. С бланком типового договора на оказание услуг можно ознакомиться на нашем сайте.
Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит. 2.2. Исполнитель имеет право: 2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом; 2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной
Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1.
своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора; 3.1.2.
Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом задании. 2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет предварительную стоимость и сроки разработки ПО.
Сроки выполнения задания указываются в Календарном плане. 2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения предоплаты Заказчиком.
2.4.
3. Права и обязанности Сторон 3.1. Исполнитель обязан: 3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом; 3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 3.1.3.
Договор на разработку Программного обеспечения (исполнитель — физическое лицо) г. » » 20 г. (место заключения Договора) (дата заключения Договора) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование) в лице , действующего (Ф.И.О, должность) на основании , с одной стороны (Устава, Положения, Доверенности) и с другой стороны, (Ф.И.О, паспортные данные) а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать Программное обеспечение (далее по тексту — «ПО», «Программа») и внедрить его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика. 1.2. Содержание и объем работ по этапам определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Порядок и сроки выполнения работ 2.1.
Подрядчик в силу закона имеет право привлечь к выполнению работы иное лицо, заключив с ним договор субподряда. А что касается услуг, то они, напротив, должны быть оказаны лично, если противоположное не оговорено в самом договоре. Стороны и форма договора на оказание услуг. Где скачать бланк соглашения? Скачать договор Скачать дополнительное соглашение Участниками соглашения об оказании услуг являются:
- исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
- заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.
Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица. В ситуации, когда исполнителем является ИП либо коммерческая организация, а заказчиком — гражданин (которому услуга нужна для некоммерческих целей), услуги именуются бытовыми.
