ДОГОВОР на изготовление и монтаж металлических конструкций № 010 от «6» марта 2017 г. Открытое акционерное общество «Первое предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Второе предприятие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать собственными силами, в установленный Договором срок: — Ограждение ДО-1 (H=600) ,- Ограждение ДО-2 (H=600)на объекте: «г.Солнечногорск, ул.

Договор монтажа металлоконструкций

Важно

Если у Подрядчика возникнут дополни­тельные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выпол­нением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их размещения. 4.12. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, предоставить точки подключения к существующим инженерным сетям и коммуникациям. 4.13. Обеспечить пропуск на монтажную площадку работников Подрядчика согласно предоставленного списка.

Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику

Внимание

В случае если работы выполнены не в полном объеме, расчет производится по факту выполненных работ. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Работы, указанные в п.1.1. договора выполняются в течение 20 ( двадцати) рабочих дней ориентировочно в следующие сроки: Начало работ: «03» апреля 2017 г. Окончание работ: «23» апреля 2017 г. 3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ в срок, установленный п.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру. Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).


Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя. 7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика.

Процесс скачивания документа

Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре. 7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой. 8. Ответственность сторон. 8.1.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
8.3.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

С даты подписания настоящего акта Подрядчик берет на себя полную ответственность за использование строительной площадки в соответствии с договором и порядком, установленном действующим законодательством. ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МОНТАЖА «ПЕРЕДАЛ» «ПРИНЯЛ» Представитель Заказчика Представитель Подрядчика « » 200 г. « » 200 г. Приложение к договору подряда № от АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОНТАЖ Комиссия в составе представителя Заказчика и представителя Подрядчика произвели сдачу-приемку рабочих чертежей и проектно-сметной документации на выполне­ние работ по монтажу металлоконструкций на площадке, расположенной на земельном участке, площадью га, кадастровый номер , по адресу: Республика Казахстан, г.
. в следующем составе: № п/п Разделы проекта Марка листов Количество листов Количество экземпляров 1. Пояснительная записка 2.

Договор подряда № на изготовление металлических

Следует учитывать, что тщательная проработка ряда положений соглашения особенно значительно влияет на последующее выполнение работ. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора. 8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.
8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора. 9. Форс – мажор.

Образец договора на монтаж металлоконструкций

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 дней с момента наступления подобных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 7.3. Если форс-мажор длится более 6 месяцев, то любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязан произвести расчет с Подрядчиком за фактически выполненный объем работ. 8.2. В случае не достижения Сторонами согласия по возникающим спорам и разногласиям, материалы по ним передаются на рассмотрение хозяйственного суда согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины.
9.3.

Образец договора подряда на монтаж металлоконструкций

Инфо

По завершении выполнения работ (оказания услуг) в Республике Казахстан и при выполнении условий международного договора нерезидент с целью возврата ранее удержанной суммы подоходного налога представляет в налоговый орган заявление в порядке и по форме, установленных уполномоченным государственным органом. 3. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 3.1. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.